Договор подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______/______

на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

Васильева Дарья Борисовна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гр-н(ка) ________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить работы по разработке дизайн-проекта интерьера помещения Заказчика по адресу:________________________________________, общей площадью по горизонту пола_________кв.м., согласно перечню работ, приведенному в приложении №1 (перечень документации), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором стоимость работ.

1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется:

1.2.1. Составом дизайн-проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами работ, приведенными в Приложении №1.

1.2.2. Техническим заданием на проектирование, составленным Заказчиком.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет:

______________(___________________________________________) рублей 00 коп.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Порядок оплаты работ по настоящему договору:

2.1.1. 40% от общей стоимости работ оплачиваются Заказчиком в день заключения договора (оплата  1 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.2. 40% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 1 этапа (оплата  2 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.3. 20% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 2 этапа (оплата  3 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.2. В случае не соблюдения сроков оплаты, действие договора приостанавливается  до момента осуществления оплаты.

2.3. Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

2.4. В стоимость договора не входят услуги Подрядчика и сторонних организаций, в т.ч. управляющих компаний и коммунальных служб, по рассмотрению и согласованию проектной документации, проектов отопления, электрики, водоснабжения и канализации.

2.5. Все дополнительные работы и услуги, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом работ Подрядчика.

2.6. Дополнительные выезды Подрядчика на встречи с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, в неустановленное время в соответствии с пунктом 3.6. настоящего договора, оплачиваются отдельно в размере 2.000 рублей за выезд.

2.7. В случае неверного указания общей площади подлежащего разработке дизайн-проекта помещения в п.1.1. настоящего договора записанный со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость работ, пропорционально реальной площади помещения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему договору в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы согласно Приложению №1 настоящего договора, и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки» по настоящему договору в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.3. Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность праздников.

3.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный в пункте 2.2.

3.5. При наличии дополнительных работ, возникших в ходе выполнения дизайн-проекта и отраженных в актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

3.6. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика, а Заказчик обязуется оплатить  данный выезд в соответствии с пунктом   2.6. настоящего договора. Встречи производятся на объекте Заказчика или в общественных помещениях (по согласованию с Заказчиком).

3.7. За несоблюдение срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется оплачивать Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.

3.9. Работы по настоящему договору считаются выполненными после подписания Сторонами окончательного «Акта сдачи-приемки».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию, имеющуюся у него в наличие (план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и т.п.).

4.1.2. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее разработке дизайн-проекта.

4.1.4. Обеспечивать принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика предложений для рассмотрения. В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком сверх трех дней.

4.1.5. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением №1 настоящего договора, при условии содействия Заказчика.

4.2.2. Предоставлять заказчику не более 4 (четырех) вариантов планировочных решений, и не более 3 (трех) вариантов каждого плана технической документации в соответствии Приложением №1.

4.2.3. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем договоре.

4.2.4. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

4.2.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в работе, в течение всего времени проведения работ.

4.2.6. В случае заключения дополнения к договору на осуществление авторского надзора, безвозмездно вносить изменения в дизайн-проект помещения в процессе авторского надзора.

4.2.7. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

4.2.8. Согласовывать результаты работ с Заказчиком.

4.2.9. Не разглашать третьим лицам без законных на то оснований информацию о владельце проектируемого объекта, точном адресе этого объекта и его стоимости.

4.2.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные данным договором.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязуется направить Подрядчику письменное извещение об отказе от продолжения исполнения настоящего договора. В данном случае Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику:

— 40%  от стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление в течении 5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1;

— 100 %  стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление позднее  5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1.

4.3.2. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

4.4.2. Сдать работы по настоящему договору досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.4.3. Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.

4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ.

5.2. Заказчик обязан принять разработанную проектную документацию не позднее              5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки , который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается одной стороной.

5.4. Передача проектной документации производится в бумажном виде на листах формата А3 в сброшюрованном альбоме, а также в электронном виде в растровом изображении JPG или Adobe PDF. Исходные файлы AutoCAD (dwg) и 3D Studio MAX (max) Заказчику не передаются.

5.5. Акт сдачи-приемки работ в целом или конкретного этапа работ должен содержать, наименование сторон,  информацию о третьих лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, стоимость работ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством РФ. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, рольставней, монтаж спутниковых антенн и т.п. при письменном уведомлении Подрядчиком о необходимости данных согласований. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

7.2. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Подрядчика, денежные средства за невыполненную его часть подлежат возврату.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнение препятствует чрезвычайное или непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясение, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменение законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.5. В случае изменения своих адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме.

Приложение №1

к договору подряда №_______/_______

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 1 ЭТАП  (40% от общей стоимости работ): 1 — Обмерочный план с привязкой коммуникаций. 2 — Планировочные решения (4 варианта):

  • экспликация помещений;
  • план расстановки мебели;

  • определение функциональных зон.

3 — План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций 4 — План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных конструкций. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 2 ЭТАП  (40% от общей стоимости работ): 1 — Монтажные планы: 1.1. План обмеров 1.2. План демонтажа 1.3. План монтажа 1.4. План перепланировки 1.5. План размещения дверных проемов 2 — Планы напольных покрытий и теплого пола: 2.1. План напольных покрытий с указанием типов используемых материалов 2.2. Экспликация полов 2.3. План теплого пола и размещения терморегуляторов 2.4. План размещения плинтусов 3 — Планы потолков: 3.1. План потолков с указанием типов используемых материалов, уровней потолков, размеров. 3.2. Сечения потолков 3.3. План размещения карнизов 4 — Планы освещения: 4.1. План размещения и привязки светильников. 4.2. Схема групп освещения 5 — Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей: 5.1. Привязки розеток, электровыводов и т.п. 5.2. Привязки розеток, электровыводов и т.п. совместно с мебелью 6 — Разрезы, развертки: 6.1. Разрезы  элементов дизайна (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере) 6.2. Развертки стен (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере) ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 3 ЭТАП  (20% от общей стоимости работ): 1 — Карты отделки интерьера помещений квартиры. 2 — 3D визуализация интерьера помещений, выбранных и согласованных с заказчиком, не более 20 изображений для всех помещений объекта.

 

ДОПОЛНЕНИЕ №_______

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №_______/_______

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим договором срок выполнить, а Заказчик обязуется оплатить, комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу:___________________________________________________________ . 1.2. Авторский надзор включает в себя:

— Выезд дизайнера на объект по необходимости (1-2 раза в неделю, но не более 4-х раз в месяц).

— Внесение корректировок в рабочие чертежи, возникшие в процессе строительства.

— Консультации и контроль выполнения работ согласно дизайн-проекту.

— Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, сантехники и осветительных приборов.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 2.1. Стоимость работ по осуществлению авторского надзора составляет ______________________(____________________________________) рублей 00 коп. 2.2. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика (авансовым платежом) в размере________________(____________________________________) рублей 00 коп. 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3.1. Настоящее дополнение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 3.2. Настоящее дополнение действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами. 3.3. Настоящее дополнение может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего дополнения.

4.1.2. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем дополнении.

4.2.2. Согласовывать результат работ с Заказчиком.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Данное дополнение является неотъемлемой частью договора №_____________

5.2. Настоящее дополнение оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнением, стороны будут руководствоваться договором №_________ и  действующим законодательством Российской Федерации

Договор подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______/______

на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

Васильева Дарья Борисовна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гр-н(ка) ________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить работы по разработке дизайн-проекта интерьера помещения Заказчика по адресу:________________________________________, общей площадью по горизонту пола_________кв.м., согласно перечню работ, приведенному в приложении №1 (перечень документации), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором стоимость работ.

1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется:

1.2.1. Составом дизайн-проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами работ, приведенными в Приложении №1.

1.2.2. Техническим заданием на проектирование, составленным Заказчиком.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет:

______________(___________________________________________) рублей 00 коп.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Порядок оплаты работ по настоящему договору:

2.1.1. 40% от общей стоимости работ оплачиваются Заказчиком в день заключения договора (оплата  1 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.2. 40% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 1 этапа (оплата  2 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.3. 20% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 2 этапа (оплата  3 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.2. В случае не соблюдения сроков оплаты, действие договора приостанавливается  до момента осуществления оплаты.

2.3. Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

2.4. В стоимость договора не входят услуги Подрядчика и сторонних организаций, в т.ч. управляющих компаний и коммунальных служб, по рассмотрению и согласованию проектной документации, проектов отопления, электрики, водоснабжения и канализации.

2.5. Все дополнительные работы и услуги, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом работ Подрядчика.

2.6. Дополнительные выезды Подрядчика на встречи с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, в неустановленное время в соответствии с пунктом 3.6. настоящего договора, оплачиваются отдельно в размере 2.000 рублей за выезд.

2.7. В случае неверного указания общей площади подлежащего разработке дизайн-проекта помещения в п.1.1. настоящего договора записанный со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость работ, пропорционально реальной площади помещения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему договору в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы согласно Приложению №1 настоящего договора, и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки» по настоящему договору в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.3. Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность праздников.

3.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный в пункте 2.2.

3.5. При наличии дополнительных работ, возникших в ходе выполнения дизайн-проекта и отраженных в актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

3.6. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика, а Заказчик обязуется оплатить  данный выезд в соответствии с пунктом   2.6. настоящего договора. Встречи производятся на объекте Заказчика или в общественных помещениях (по согласованию с Заказчиком).

3.7. За несоблюдение срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется оплачивать Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.

3.9. Работы по настоящему договору считаются выполненными после подписания Сторонами окончательного «Акта сдачи-приемки».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию, имеющуюся у него в наличие (план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и т.п.).

4.1.2. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее разработке дизайн-проекта.

4.1.4. Обеспечивать принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика предложений для рассмотрения. В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком сверх трех дней.

4.1.5. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением №1 настоящего договора, при условии содействия Заказчика.

4.2.2. Предоставлять заказчику не более 4 (четырех) вариантов планировочных решений, и не более 3 (трех) вариантов каждого плана технической документации в соответствии Приложением №1.

4.2.3. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем договоре.

4.2.4. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

4.2.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в работе, в течение всего времени проведения работ.

4.2.6. В случае заключения дополнения к договору на осуществление авторского надзора, безвозмездно вносить изменения в дизайн-проект помещения в процессе авторского надзора.

4.2.7. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

4.2.8. Согласовывать результаты работ с Заказчиком.

4.2.9. Не разглашать третьим лицам без законных на то оснований информацию о владельце проектируемого объекта, точном адресе этого объекта и его стоимости.

4.2.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные данным договором.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязуется направить Подрядчику письменное извещение об отказе от продолжения исполнения настоящего договора. В данном случае Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику:

— 40%  от стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление в течении 5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1;

— 100 %  стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление позднее  5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1.

4.3.2. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

4.4.2. Сдать работы по настоящему договору досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.4.3. Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.

4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ.

5.2. Заказчик обязан принять разработанную проектную документацию не позднее              5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки , который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается одной стороной.

5.4. Передача проектной документации производится в бумажном виде на листах формата А3 в сброшюрованном альбоме, а также в электронном виде в растровом изображении JPG или Adobe PDF. Исходные файлы AutoCAD (dwg) и 3D Studio MAX (max) Заказчику не передаются.

5.5. Акт сдачи-приемки работ в целом или конкретного этапа работ должен содержать, наименование сторон,  информацию о третьих лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, стоимость работ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством РФ. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, рольставней, монтаж спутниковых антенн и т.п. при письменном уведомлении Подрядчиком о необходимости данных согласований. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

7.2. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Подрядчика, денежные средства за невыполненную его часть подлежат возврату.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнение препятствует чрезвычайное или непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясение, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменение законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.5. В случае изменения своих адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме.

Приложение №1

к договору подряда №_______/_______

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 1 ЭТАП  (40% от общей стоимости работ):

1 — Обмерочный план с привязкой коммуникаций.

2 — Планировочные решения (4 варианта):

  • экспликация помещений;
  • план расстановки мебели;
  • определение функциональных зон.

3 — План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций

4 — План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных конструкций.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 2 ЭТАП  (40% от общей стоимости работ):

1 — Монтажные планы:

1.1. План обмеров

1.2. План демонтажа

1.3. План монтажа

1.4. План перепланировки

1.5. План размещения дверных проемов

2 — Планы напольных покрытий и теплого пола:

2.1. План напольных покрытий с указанием типов используемых материалов

2.2. Экспликация полов

2.3. План теплого пола и размещения терморегуляторов

2.4. План размещения плинтусов

3 — Планы потолков:

3.1. План потолков с указанием типов используемых материалов, уровней потолков, размеров.

3.2. Сечения потолков

3.3. План размещения карнизов

4 — Планы освещения:

4.1. План размещения и привязки светильников.

4.2. Схема групп освещения

5 — Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей:

5.1. Привязки розеток, электровыводов и т.п.

5.2. Привязки розеток, электровыводов и т.п. совместно с мебелью

6 — Разрезы, развертки:

6.1. Разрезы  элементов дизайна (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере)

6.2. Развертки стен (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 3 ЭТАП  (20% от общей стоимости работ):

1 — Карты отделки интерьера помещений квартиры.

2 — 3D визуализация интерьера помещений, выбранных и согласованных с заказчиком, не более 20 изображений для всех помещений объекта.

 

ДОПОЛНЕНИЕ №_______

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №_______/_______

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

г. Москва                                                                                                                                                   «______»__________________2021 г.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим договором срок выполнить, а Заказчик обязуется оплатить, комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу:___________________________________________________________ .
1.2. Авторский надзор включает в себя:

— Выезд дизайнера на объект по необходимости (1-2 раза в неделю, но не более 4-х раз в месяц).

— Внесение корректировок в рабочие чертежи, возникшие в процессе строительства.

— Консультации и контроль выполнения работ согласно дизайн-проекту.

— Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, сантехники и осветительных приборов.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по осуществлению авторского надзора составляет ______________________(____________________________________) рублей 00 коп.

2.2. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика (авансовым платежом) в размере________________(____________________________________) рублей 00 коп.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Настоящее дополнение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Настоящее дополнение действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

3.3. Настоящее дополнение может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего дополнения.

4.1.2. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем дополнении.

4.2.2. Согласовывать результат работ с Заказчиком.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Данное дополнение является неотъемлемой частью договора №_____________

5.2. Настоящее дополнение оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнением, стороны будут руководствоваться договором №_________ и  действующим законодательством Российской Федерации